Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, orders, opdrachtbevestigingen, technische tekeningen, diensten, leveringen en andere rechtshandelingen in naam van de besloten vennootschappen Voorro B.V. tevens h.o.d.n. Modulaire Units gevestigd te Bergschenhoek aan de Warmoeziersweg 20 (2661 EH) (hierna: ‘Modulaire Units’) – zijn gedaan aan en/of zijn aangegaan met een wederpartij.

1.2 Eventuele inkoop en/of andere algemene voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk door Modulaire Units, dan wel met de schriftelijke toestemming van Modulaire Units worden afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt. Voor het overige blijven de navolgende voorwaarden onverminderd van kracht.

1.3 Voor zover van toepassing worden de UAV uitgesloten.

1.4 Voor zover van toepassing wordt het Weens Koopverdrag uitgesloten.

2.1 De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht behoudens spoedeisende omstandigheden.

2.2 De offerte is gedagtekend en geldt gedurende 14 dagen.

2.3 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Modulaire Units of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Modulaire Units. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend en op verzoek van Modulaire Units dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Modulaire Units gedaan verzoek op kosten van de wederpartij aan hem te worden teruggezonden.

3.1 De overeenkomst komt in beginsel tot stand door aanvaarding van de definitieve offerte door de wederpartij.

3.2 In door Modulaire Units te bepalen gevallen dient na de aanvaarding van de offerte door partijen nog een nadere schriftelijke overeenkomst te worden getekend, waarin de afspraken verder zijn uitgewerkt.

3.3 Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer wederpartijen, dan zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Modulaire Units tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

3.4 In geval van tegenstrijdigheden tussen de offerte en de technische tekening, prevaleert de technische tekening boven de offerte.

3.5 In geval van tegenstrijdigheden tussen de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleert de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst boven deze algemene voorwaarden.

3.6 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Modulaire Units is het de wederpartij niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

4.1 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

a) ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
b) ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c) ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

4.2 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen. De afwezigheid van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van Modulaire Units op de wederpartij op de verrekening van meer en minder werk onverlet.

5.1 Betalingen geschieden altijd op basis van een factuur.

5.2 De wederpartij is tot betaling van de prijs op het daarvoor overeengekomen tijdstip verplicht. Indien de overeenkomst en/of de factuur geen termijnen vermelden, geldt een termijn van 14 dagen na factuurdatum.

5.3 Wederpartij is niet gerechtigd haar betaling, om wat voor reden dan ook, op te schorten. Verrekening c.q. schuldvergelijking is evenmin toegestaan.

5.4 Als wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval heeft Modulaire Units het recht vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag of het onbetaald gebleven gedeelte daarvan. Voor de berekening van de rentevergoeding zal een gedeelte van een maand als een volle maand worden beschouwd.

5.5 Voorts is Modulaire Units gerechtigd ingeval van niet tijdige betaling alle redelijke kosten van maatregelen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Modulaire Units (te harer keuze) tegen de wederpartij neemt bij wederpartij in rekening te brengen, zulks met een maximum van 15% van de door de wederpartij verschuldigde hoofdsom, doch met een minimum van € 250,— exclusief BTW.

5.6 Als wederpartij niet of niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan en in verzuim is, is Modulaire Units gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Eventuele ontbindingsschade dient door wederpartij te worden voldaan.

6.1 Indien de wederpartij hetgeen Modulaire Units volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of Modulaire Units gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de wederpartij het Modulaire Units toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is Modulaire Units gerechtigd om van de wederpartij genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst. Indien de wederpartij niet, niet geheel of niet tijdig de verlangde zekerheden stelt, dan schiet zij toerekenbaar tekort in de nakoming van de met Modulaire Units gesloten overeenkomst.

6.2 Indien de wederpartij hetgeen Modulaire Units volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of Modulaire Units gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de wederpartij het Modulaire Units toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is Modulaire Units gerechtigd om de nog niet geleverde goederen in opslag te nemen en te houden totdat aan de verplichtingen is voldaan en alle kosten (waaronder maar niet limitatief opslagkosten en handelingskosten) die daarvoor door Modulaire Units dienen te worden voldaan direct in rekening te brengen bij de wederpartij. De wederpartij dient deze kosten op eerste verzoek te voldoen.

6.3 Indien de wederpartij enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is Modulaire Units gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de wederpartij deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits Modulaire Units de wederpartij vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Modulaire Units op vergoeding van schade, kosten en rente.

6.4 Indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is Modulaire Units gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.

7.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn. Een levertijd vangt eerst aan vanaf het moment waarop de laatste in de orderbevestiging vastgestelde voorwaarde is vervuld.

7.2 Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient afnemer Modulaire Units schriftelijk een termijn te gunnen van minimaal zes maanden om alsnog te leveren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd.

7.3 Modulaire Units zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen,
doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden, behoudens ingeval van opzet. Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de wederpartij niet het recht op enige schadevergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden en/of het recht op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken c.q. een andere tussen partijen bestaande overeenkomst.

7.4 Ingeval de wederpartij in gebreke blijft, uit welke hoofde dan ook, de zaken in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Modulaire Units gerechtigd zijn naar keuze de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken voor rekening en risico van de wederpartij te leveren, de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan of te doen opslaan en de hierdoor ontstane extra kosten bij de wederpartij in rekening te brengen dan wel schadevergoeding te vorderen. In het geval dat de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de wederpartij zijn opgeslagen, is Modulaire Units nadat de zaken drie weken zijn opgeslagen alsnog gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel schadevergoeding te ontvangen.

7.5 Onderdelen die niet in een keer worden meegeleverd zullen door Modulaire Units een gepaste oplossing voor geboden worden. Dit binnen een termijn van zes maanden.

8.1 Het werk geldt als opgeleverd wanneer Modulaire Units heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de wederpartij het werk heeft aanvaard.

8.2 Indien Modulaire Units heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de wederpartij niet binnen 7 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

8.3 Indien de wederpartij het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

8.4 Afkeuring van de wederpartij staat niet in de weg aan betaling van de nog openstaande facturen. Wederpartij is slechts bevoegd om over te gaan tot opschorting van betaling met toestemming van Modulaire Units, waarbij het bedrag waarvan de wederpartij zich op opschorting beroept in verhouding moet staan met het mogelijke gebrek.

8.5 Indien de wederpartij het werk in gebruik neemt en/of een derde toelaat tot het werk en daar(aan) werkzaamheden laat verrichten, geldt het werk als opgeleverd.

8.6 Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Modulaire Units na overleg met de wederpartij een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

8.7 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de wederpartij.

8.8 Door Modulaire Units erkende tekortkomingen worden zo spoedig als redelijk mogelijk hersteld.

9.1 Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Modulaire Units komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

9.2 Modulaire Units heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden (zie onder andere artikel 12), dan wel als gevolg van meer en minder werk, dan wel door gevolg van niet tijdig leveren door de fabriek/toeleverancier, niet van Modulaire Units kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

9.3 Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is Modulaire Units een gefixeerde schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd van € 40 per werkdag tot de dag waarop het werk aan de wederpartij wordt opgeleverd, behoudens voor zover Modulaire Units recht heeft op bouwtijdverlenging. Voor de toepassing van dit lid wordt als dag van oplevering aangemerkt de dag waarop het werk volgens Modulaire Units gereed was voor oplevering, mits het werk vervolgens als opgeleverd geldt, dan wel de dag van ingebruikneming van het werk door de wederpartij.

9.4 De gefixeerde schadevergoeding is zonder ingebrekestelling verschuldigd en kan worden verrekend met hetgeen Modulaire Units nog toekomt.

9.5 De gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een overeengekomen aannemingssom kleiner of gelijk aan € 20.000 ten hoogste 15% van die aannemingssom en bij een overeengekomen aannemingssom groter dan € 20.000 ten hoogste 5% van die aannemingssom.

9.6 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit alle voor Modulaire Units voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

10.1 Indien Modulaire Units haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de wederpartij haar in verband daarmee wenst aan te manen, zal de wederpartij haar schriftelijk of elektronisch aanmanen om binnen zes maanden de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.

10.2 De wederpartij is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien Modulaire Units na verloop van de in de aanmaning vermelde termijn van zes maanden in gebreke blijft mits de ernst van de tekortkoming dit rechtvaardigt en onder voorwaarde dat de wederpartij zulks in de aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft de wederpartij recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van Modulaire Units voortvloeiende schade en kosten.

10.3 De wederpartij zorgt ervoor, dat de kosten, die voor Modulaire Units voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

11.1 De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.

11.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vergunningen.

11.3 De wederpartij is verantwoordelijk voor de juiste, waterpas zijnde fundering/fundatie/grond.

11.4 De wederpartij is verantwoordelijk voor aanleveren van een ondergrond die geschikt is voor de uitvoer van de werkzaamheden en plaatsing van de goederen/units op die manier dat de units niet verzakken.

11.5 Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken, terreinen en fundering/fundatie/grond enerzijds en de toestand die Modulaire Units redelijkerwijs had mogen verwachten, geven Modulaire Units recht op bouwtijdverlening en vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, daargelaten dat Modulaire Units recht heeft om nakoming te eisen alvorens zij met haar werkzaamheden start.

11.6 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

11.7 De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

11.8 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de wederpartij.

11.9 Indien de wederpartij een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven aan Modulaire Units, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de wederpartij.

11.10 De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die Modulaire Units lijdt als gevolg van door de wederpartij of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

11.11 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Modulaire Units die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

Algemeen

12.1 Behoudens opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld is Modulaire Units nimmer aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven van de wederpartij en/of aan derden.

12.2 Ingeval van aansprakelijkheid van Modulaire Units is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekering van Modulaire Units wordt gedekt. Indien deze verzekering, om wat voor reden dan ook, niet tot enige uitkering zal leiden, dan wel de schade in een voorkomend geval niet door deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de door Modulaire Units geleverde zaken en/of diensten, waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.

12.3 Schade in de vorm van gederfde winst of andere gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

12.4 Modulaire Units kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de goederen veroorzaakt door onzorgvuldige verplaatsing m.b.v. een hijskraan door gebruik te maken van de hijsogen.

12.5 Modulaire Units kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de container, materialen en (hulp)personen indien Modulaire Units zonder vergoeding, dan wel voor geringe vergoeding (onder de € 100,– per uur) hulp biedt met opbouw. Modulaire Units heeft in dit geval de opbouw niet volledig met eigen personeel in de hand en kan voor ontstane schade niet aansprakelijk kan worden gesteld.

12.6 Modulaire Units kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van:

a) door de wederpartij aangeleverde ongeschikte fundering/fundatie/grond; en/of
b)verzakking van de fundering/fundatie/grond; en/of
c)verzakking van de door Modulaire Units geplaatste tegels/opvullingsmaterialen op de door wederpartij aangeleverde fundering/fundatie/grond.

 

Ontwerpaansprakelijkheid

12.7 In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is Modulaire Units hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kunnen worden toegerekend.

12.8 De aansprakelijkheid van Modulaire Units op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van Modulaire Units beperkt tot 10% van de aannemingssom.

 

Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk

12.9 Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Modulaire Units met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt.

12.10 Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is Modulaire Units aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Modulaire Units in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.

12.11 Modulaire Units vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Modulaire Units, haar personeel, door Modulaire Units ingeschakelde derden  of haar leveranciers.

 

Aansprakelijkheid na oplevering

12.12 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is Modulaire Units niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

12.13 Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:

a) dat in de garantietermijn aan het licht is gekomen en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de wederpartij onderkend had kunnen worden, tenzij Modulaire Units aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de wederpartij kan worden toegerekend;

b) welk gebrek kan worden aangemerkt als een fabrieksfout.

12.14 De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 13 sub a en b bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van een jaar na oplevering, dan wel het werk als opgeleverd kan worden beschouwd.

13.1 Prijsopgaven van Modulaire Units alsmede de met Modulaire Units overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

13.2 Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen ten aanzien van één of meer kostprijsfactoren, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta, faillissement van toeleverancier/fabriek etc., dan is Modulaire Units gerechtigd het prijsverschil aan de wederpartij door te berekenen en derhalve de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.

13.3 Kostprijsverhogende omstandigheden zijn tevens omstandigheden:

a) die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen;

b) die Modulaire Units niet kunnen worden toegerekend; en

c) die de kosten van het werk verhogen.

13.4 Kostenverhogende omstandigheden geven Modulaire Units recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

13.5 Indien Modulaire Units van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen.

14.1 Modulaire Units verstrekt aan de wederpartij enkel een garantie voor zover deze garantie ook is verstrekt aan Modulaire Units door de door haar ingeschakelde derde, vertegenwoordiger, fabriek en/of leverancier.

14.2 De garantietermijn bedraagt maximaal één jaar na datum oplevering dan wel levering.

14.3 Modulaire Units sluit alle garantieverplichtingen uit voor schade als gevolg van onjuist gebruik van de goederen. Dit geldt in ieder geval indien de wederpartij de goederen zelf (of laat) demonteert (demonteren), verplaatst (verplaatsen), transporteert (transporteren), opslaat (opslaan), wijzigt (wijzigen), verbouwt (verbouwen) en/of opbouwt (opbouwen).

14.4 Modulaire Units sluit alle garantieverplichtingen uit voor schade als gevolg van slechte installatie door de wederpartij en of door hem ingeschakelde derden/vertegenwoordigers, slecht onderhoud of slechte reparaties of wijzigingen die door andere personen dan de wederpartij of een door hem ingeschakelde derde/vertegenwoordiger zijn aangebracht.

14.5 Modulaire Units sluit alle garantieverplichting uit die zien op normale (verbruiks)slijtage.

15.1 Bij annulering door de wederpartij binnen 14 dagen na ondertekening offerte is de wederpartij 50% van de contractuele (aanneem)som dan wel koopsom verschuldigd.

15.2 Bij annulering door de wederpartij na 14 dagen (inclusief de 14^e dag) na ondertekening offerte is de wederpartij 100% van de contractuele (aanneem)som dan wel koopsom verschuldigd.

15.3 Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Modulaire Units gerechtigd de betreffende koopsom dan wel aanneemsom in rekening te brengen en heeft onverkort recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

15.4 Indien de wederpartij de leveringsdatum wenst uit te stellen dient de wederpartij alle door Modulaire Units (extra) gemaakte kosten om deze datum te verzetten te betalen, met inbegrip van prijsverhogingen, annuleringskosten etc. Modulaire Units is tevens gerechtigd om de overeenkomst in dit geval te ontbinden, indien de nieuwe datum niet haalbaar blijkt. Wederpartij is in het geval van ontbinding verplicht de volledige (aanneem)som, dan wel koopsom te vergoeden te vermeerderen met de (extra) gemaakte kosten door Modulaire Units.

15.5 Indien de goederen niet geleverd kunnen worden bij de wederpartij, kan Modulaire Units dit aanmerken als een annulering op grond van artikel 15.3 en is de wederpartij 100% van de koopsom verschuldigd, te vermeerderen met de (extra) gemaakte kosten door Modulaire Units.

15.6 Hetgeen hierboven is gesteld, geldt onverminderd de rechten voorvloeiend uit artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

16.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven en klachten van de wederpartij ter zake de hoeveelheid, de kwaliteit, de beschadiging en/of de verpakking van de gekochte zaken.

16.2 Reclames worden door Modulaire Units enkel aanvaard en in behandeling genomen, indien zij binnen zeven dagen na levering of terbeschikkingstelling van de zaken aan de wederpartij schriftelijk bij Modulaire Units zijn ingediend.

16.3 Indien Modulaire Units een overeenkomstig het onder 15.2 bepaalde aangemelde reclame bewezen acht, zal Modulaire Units de keuze hebben hetzij de niet deugdelijk geleverde zaken voor haar rekening te vervangen, hetzij wederpartij te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door wederpartij verschuldigde prijs voor dat materiaal. Voor beide gevallen zal de wederpartij echter het ondeugdelijk gebleken materiaal aan Modulaire Units retourneren, zulks na voorafgaande toestemming van Modulaire Units. Modulaire Units is in geen enkel opzicht gehouden tot enige aanvullende schadevergoeding, anders dan het in dit artikel bepaalde.

16.4 Wederpartij dient de door Modulaire Units geleverde goederen terstond na levering te controleren op hoeveelheid, aard en deugdelijkheid. Reclames ter zake van gebreken, die door het nemen van eenvoudige steekproeven konden worden ontdekt, moeten binnen drie dagen na die ontdekking daarvan schriftelijk bij Modulaire Units zijn ingediend.

16.5 Overschrijding van de in artikelen 15.2 en 15.4 genoemde termijnen heeft verval van het recht van reclame tot gevolg.

16.6 Reclames geven de wederpartij nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op korting en/of compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Indien en voor zover de wederpartij aan een gegronde reclame een vordering tot terugbetaling van de koopprijs zou kunnen ontlenen, kan de betreffende vordering op Modulaire Units nimmer worden gecompenseerd met een schuld aan Modulaire Units uit hoofde van transacties, waarop de betreffende reclame geen betrekking heeft.

17.1 Onder overmacht wordt verstaan elke niet toerekenbare tekortkoming, waaronder is te verstaan elke gebeurtenis ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst door Modulaire Units zo bezwaarlijk of kostbaar is geworden, vergeleken met haar vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat die nakoming naar haar oordeel en redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

17.2 Van overmacht aan de zijde van Modulaire Units is in ieder geval sprake, doch is daartoe niet beperkt, indien Modulaire Units na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ingeval van oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade, overstroming, vorst, werkstaking, bedrijfsbezetting, pandemieën, stremming van vervoerswegen, defecten aan vervoermiddelen, in- en uitvoerbelemmering, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, moeilijkheden of stagnatie in de productie van Modulaire Units of van een onderneming waarvan Modulaire Units de grondstoffen en hulpmiddelen betrekt veterinaire besmettingen en/of epidemieën en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risico’s van Modulaire Units Modulaire Units zal het intreden van een overmacht toestand schriftelijk aan de wederpartij melden.

17.3 Modulaire Units is gerechtigd om ingeval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. Modulaire Units is gerechtigd om, desgewenst, in plaats van ontbinding van de overeenkomst, de uitvoering ervan op te schorten, totdat aan de overmacht veroorzakende omstandigheden een einde zal zijn gekomen.

17.4 Voor schade door ontbinding of opschorting op grond van overmacht ontstaan, gederfde winst daaronder begrepen, is Modulaire Units niet aansprakelijk.

18.1 Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van Modulaire Units tot aan het moment waarop de wederpartij aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij Modulaire Units zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken, en totdat alle overige vorderingen van Modulaire Units op wederpartij waarvoor de wederpartij krachtens artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig kan bedingen zijn voldaan. Tot dat tijdstip is de wederpartij gehouden de door Modulaire Units geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Modulaire Units te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Modulaire Units ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan.

18.2 Zolang de wederpartij de eigendom van de door hem gekochte zaken niet heeft verworven, is het de wederpartij verboden de desbetreffende zaken anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op enigerlei wijze te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. In het geval dat de wederpartij in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening overgaat tot het verkopen en/of leveren van de desbetreffende zaken is Modulaire Units gerechtigd, zolang de wederpartij niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, tegenover Modulaire Units heeft voldaan, te vorderen dat de uit deze verkopen aan wederpartij tegenover zijn afnemers toekomende vorderingen aan Modulaire Units zullen worden overgedragen.

18.3 Indien de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Modulaire Units gerechtigd de door haar geleverde zaken als haar eigendom op te vorderen zowel onder de wederpartij als bij derden na doorlevering, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.

18.4 Indien de wederpartij de geleverde, doch nog niet betaalde zaken bewerkt en/of verwerkt en/of voor zijn rekening door derden doet bewerken en/of verwerken, blijft Modulaire Units eveneens eigenaar van de bewerkte en/of verwerkte zaken, ook al ontstaat door be- en/of verwerking een ander product.

18.5 Modulaire Units verschaft aan wederpartij op het moment dat wederpartij jegens Modulaire Units aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij Modulaire Units zich tot levering heeft verplicht, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van Modulaire Units, mede ten behoeve van andere aanspraken, uit welke hoofde dan ook, die Modulaire Units op wederpartij heeft. Wederpartij verplicht zich hierbij zijn medewerking te geven om ten behoeve van Modulaire Units een eerste pandrecht te vestigen op de door Modulaire Units in eigendom onder voorbehoud van pandrecht aan wederpartij geleverde zaken, welk pandrecht Modulaire Units hierbij aanvaardt. Wederpartij verklaart bevoegd te zijn tot verpanding van voornoemde zaken alsmede dat op die zaken geen beperkte rechten en/of beslagen rusten.

19.1 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, worden de vorderingen van Modulaire Units op wederpartij onmiddellijk opeisbaar op het tijdstip waarop wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, bewarende maatregelen te haren laste worden gelegd en/of wederpartij anderszins het vrije beheer en de vrije beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest. Voorts heeft Modulaire Units in dergelijke omstandigheden het recht de overeenkomst direct te ontbinden. Wederpartij is na ontbinding aansprakelijk voor de door Modulaire Units geleden schade, waaronder die schade als gevolg van winstderving en transportkosten.

19.2 Elke ontbinding om welke reden dan ook heeft steeds opeisbaarheid van al het aan Modulaire Units verschuldigde ten gevolge.

20.1 Op de offertes en overeenkomsten tussen Modulaire Units en wederpartij, waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel en/of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, daar gelaten dat Modulaire Units er altijd voor kan kiezen om het geschil voor te leggen aan de rechter in de woonplaats van de wederpartij.

 

Bergschenhoek, mei 2023